닻 공사 계약계약의 구체적인 내용은 무엇입니까? 아래 중달컨설팅이 해답을 드리겠습니다.
머리 (총) 가방 단위: (파티 a)
쳉 (분) 패키지 단위: (파티 b)
중화인민공화국 * * * 과 국경제계약법' 및 관련 규정에 따라 본 공사의 구체적인 상황과 결합해 쌍방이 충분히 협의하여 본 계약을 체결하고, * * * 와 함께 준수한다.
첫 번째 프로젝트 이름: 앵커 프로젝트
건설 장소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 2 조 건설 규모, 면적 (공사량) 및 계약공사의 범위와 내용:
본 프로젝트에는 다음이 포함됩니다.
1. 기초 구덩이 볼트 253 개, 현장에서 이미 4 개의 닻을 부은 인장 및 잠금, 총 공사량은 8602 연미터이다.
2. 볼트 시공은 설계 방안 및 해당 시공 규범에 따라 작업 내용은 다음과 같습니다. 1 볼트 드릴 ② 볼트 설정 및 그라우팅; ③ 볼트 장력 및 잠금.
제 3 조 본 계약에 청부된 공사의 공사 기간은 30 일 달력 일로 정해졌으며, 공사 기간 계산의 시작 및 종료 시간은 연월 일 착공, 연월 일 준공입니다. 상술한 공사 기간은 시공 방안 공사 기간을 기준으로 한다.
규정 준수 과정에서 설계 변경으로 영향을 받는 공사 기간과 갑의 책임, 불가항력으로 지연되는 공사 기간 등에 따라 갑을 거쳐 을, 을 (를) 비자로 인정한 후 조정을 하여 준공일을 최종 확정하고 을 () 는 이 준공일에 따라 준공해야 한다.
제 4 조 프로젝트 품질 기준 및 보증 조건, 기한은이 조 (1, 2) 항에 따라 집행된다:
(1) 국가 및 성, 시의 관련 규정에 따라 집행하여 설계 요구에 부합한다.
(b) 국가' 현행 건축시공규범대전' 관련 기준에 따라 공사 보증이 지하실까지 시공되는 건가요? 0.00 시까지입니다.
제 5 조 계약 방법:
큰 도급을 실시하다. 도급공, 도급재료, 도급품질, 도급기간, 도급안전입니다. 닻은 방자 백원/쌀에 따라 가격을 책정한다.
구체적인 공사 기간 요구 사항은 30 일 동안 모든 앵커의 드릴링, 그라우팅을 완료하고 최소한 절반 이상의 앵커를 인장하는 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 계절명언)
제 6 조 공사 총비용은 상술한 도급 범위와 방식에 따라 인민폐로 계산한다.
삼백방은 4 만 8 천 원 () 을 줍고, 공사 결산은 실제 발생공사량을 기준으로 단가가 변하지 않는다.
제 7 조 당사자 a 는 다음 작업을 수행 할 책임이있다.
1. 착공 3 일 전에' 3 통 1 평' (입장도로 포함) 을 완료하고 물, 전력, 신고, 임시장소, 점유도로 등의 비준 수속을 밟는다. 동시에 을 측에 시공 (설치) 도면과 설명서 및 관련 기술 자료를 각각 한 부씩 제출한다. 수력 설치 도면 _ _ _ _ _ _ _ 사본; 지질 탐사 자료 1 부; 건축 (설치) 허가 및 건설 감사 의견서.
2. 현장 수력 접점, 재료 적재점 및 임시 시설을 제공합니다.
3. 이상 업무는 시 3 건으로 통일된 해결 방안을 마련한다.
제 8 조 파티 b 는 다음 작업을 수행 할 책임이있다.
1. 착공 3 일 전에 조직시공 도서회심, 시공조직설계 편성, 갑측에 송부하여 갑측이 시공계획을 점검하고 집행하는 근거로 삼는다.
2. 볼트 시공을 전면적으로 책임지고, 품질과 수량을 기한 내에 임무를 완수하다.
완료 후 효과적인 완료 정보 2 부를 제공하십시오.
제 9 조 을측이 도급한 임무는 갑의 동의를 거치지 않고 제 3 자에게 마음대로 도급할 수 없다.
을측은 시공 도서와 설명서, 시공 기술 사양 및 조작 규정에 따라 시공을 엄격히 해야 하며, 규정에 따라 시편과 재료의 실험을 잘 하여 공사의 품질을 확보하고 기한 내에 완공해야 한다. 공사의 질에 있어서 반드시 품질감독부서와 갑의 감독을 받아야 한다. 갑은 그것이 주요 이미지에서 진도를 늦추는 것을 발견하거나, 또는 주요 공사에 중대한 품질 문제가 있을 때 품질감찰부에서 확인한 후, 갑측은 을측에 서면으로 통지해야 하며, 을측은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 내에 반드시 통지해야 한다 그렇지 않으면 갑은 계약이 종결될 때까지 조치를 취하고 시공팀을 바꿀 권리가 있다. 이에 따른 실제 손실은 을측이 책임진다.
을측은 시공과정에서 시공도면이 설명서와 일치하지 않고, 중요한 구조나 핵심 부위에 필요한 자재 사양, 품질이 설계 요구 사항을 충족하지 못하거나 장비에 결함이 있을 경우 즉시 갑측에 서면으로 통지해야 한다. 갑은 일 내에 설계 단위와 함께 처리하고 기술 비자를 처리해야 한다. 그렇지 않으면, 을측은 휴업할 권리가 있으며, 공사 기간이 순연되는 것을 제외하고, 그로 인한 오공 손실은 갑측이 책임진다.
제 10 조 갑은 감독회사를 주재공사장 대표로 위탁해 공사 진도, 공사 품질 감독, 검수 은폐 공사 검사, 중간 인수공사 검수 비자 수속 처리, 을측이 규정에 따라 시범물, 재료 실험, 각종 기술 자료 및 보고서를 정리하도록 독촉하고 비자, 갑이 해결해야 할 문제 해결 및 기타 사항을 담당한다.
제 11 조 재료, 장비의 공급 및 소비 함량 및 분산 처리는 본 조 (2) 항에 따라 집행된다.
(a) 공사에 필요한 재료는 모두 을측이 책임지고, 그 비용과 재료가격은 이미 시건위 이삭건 (198) 호문의 규정에 따라 건설가격에 포함돼 있으며, 시공과정에서 재료가격 변동과 같이 시 관련 규정에 따라 조정한다.
(b) 건설 과정에서 재료 가격이 변경되면 더 이상 조정되지 않습니다.
제 12 조 공사 가격의 지불과 결제는 을측의 계좌 개설 은행: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을측은 공사 대금을 제 3 자 계좌로 이체하거나 다른 용도로 옮겨서는 안 된다.
첫째, 프로젝트 준비금과 진도금은 본 항 (2) 항에 따라 집행된다:
(1) 시건설은행 공사가격 결산 방법의 분담금 규정에 따라 처리한다. 즉, 계약 체결일 내에 총원가 (그해 계획) 의 100% 선불준비금, 진도금은 공사 진도 100%, 공사 진도는 100%, 공사 진도는 100%, 공사 진도는 100%, 나머지 공사 진도는 선불준비금으로 충당한다.
(b) 건설 자금 지불 방법:
1. 계약 체결 7 일 이내에 갑측이 을측에 육십만원 준비금을 지급합니다.
2. 을측이 진도가 50 에 이르면 갑측은 다시 을측에 공사 총원가의 40.
3. 을측이 진도가 90 에 이르면 갑은 다시 을측에 공사 총원가의 15 를 지불한다. 나머지는 지하실에서 시공합니까? 0.00 시에 지불하다.
둘째, 프로젝트 결제:
을 측은 전체 공사 준공 검수 합격 후 _ _ _ _ _ _ 일 내에 준공 결산을 제출하고, 갑 측과 경영은행 심사를 보내고, 갑 측은 결산 접수일로부터 _ _ _ _ _ _ _ 일 이내에 의견을 제시하고, 연체된 것으로 간주하고, 은행 계좌 개설, 결산 끝수를 처리해야 한다.
쌍방이 준공 결산 확인 후 _ _ _ _ _ _ _ 일 이내에 환불 결산을 해야 한다.
제 13 조 갑은 생산이나 사용 요구로 인해 확실히 설계를 변경해야 할 때, 을측에 서면으로 통지해야 하며, 원래 설계 단위에서 발행한 변경 설계에 대한 기술 자료를 제공하고, 규정에 따라 변경 공사 수속을 처리하고, 보충 계약이나 변경 계약을 체결하며, 비용은 공사 증감의 규정에 따라 조정하고 결산해야 한다.
공사 중도정지, 건설 지연, 설계 변경 및 설계 오류로 인한 재작업, 갑측은 손실을 메우거나 줄이기 위한 조치를 취해야 하며, 관련 부처의 심사를 거쳐 을측에 의한 가동 중지, 구덩이, 재작업, 역운, 인원 및 기계 설비 이전, 자재 및 구성 요소 적체된 손실을 배상해야 한다.
제 14 조 공사 인도공 검수
1. 공사인도공검수는 시공도면 및 설명서, 도면회심기록, 변경 증감에 관한 서면 문서, 국가가 발급한 시공 및 검수 규범과 품질 검사 기준을 근거로 해야 한다.
2. 은폐공사는 은폐 전 _ _ _ _ _ _ _ 일, 을측이 갑에게 출석검사를 통지하고, 갑이 제시간에 현장에 도착하지 않고, 을측은 스스로 검사하고 은폐할 수 있으며, 은폐기록을 진실하게 채울 수 있으니 갑측은 인정해야 한다. 만약 사후에 갑이 검토를 제의하면, 합격을 검토하고, 모든 비용과 이로 인해 을측의 경제적 손실을 초래하고, 갑이 부담하고, 지체된 시간은 공사 기간을 순조롭게 연기해야 한다. 재검사 불합격, 검사비용은 갑이 부담하고 을측은 무상 반납을 책임져야 한다. 을측이 갑측에 출석검사를 통지하지 않고 일방적으로 은폐공사를 완료한 경우 갑측은 재검사를 요구할 권리가 있으며, 검사 결과가 합격되든 아니든 모든 비용은 을측이 부담한다.
3. 공사 (단항 공사 포함) 가 완공되기 5 일 전에 을측이 갑측에 관련 기관을 검수하라고 통지했다. 검수 작업은 공사 준공 후 일 (단일 공사 7 일) 내에 진행되며 기한 내에 검수해야 한다. 공사의 품질 및 공사 내용이 요구에 부합되는 경우 쌍방은' 준공공사 검수증명서' 에 서명하고, 을측은 모든 유효 기술 문건을 갑에게 넘겼다. 공사의 품질이 불합격하거나 공사 내용이 아직 완성되지 않은 경우 을측이 합의된 기한 내에 보수하거나 보수한 후, 기준과 요구 사항을 충족시킬 때까지 검수를 진행한다. 그리고 최종 검수 합격일을 준공일로 하여 지불된 모든 비용은 을측이 책임진다. 갑이 기한이 지난 조직의 검수는 을측에 위약금을 상환해야 하는 것 외에 합격할 경우 본 단락에 규정된 검수 날짜에 따라 준공일로 삼는다. 불합격을 검수하려면 리모델링을 해야 하며, 실제 연체일수에 따라 공사 기간을 연장해야 한다.
공사 (단항 공사 포함) 는 검수 없이 갑이 미리 사용하거나 무단으로 사용하기 때문에 발생하는 품질이나 기타 문제는 갑이 책임진다.
4. 공사가 준공된 후 준공도를 그려야 합니다. 공사 변경이 크지 않은 것은 을 측이 원래의 시공 도서에 표기하여 갑 측에 제출하여 보관한다. 공사 변경이 심하여 을 측이 별도로 준공도를 그리다.
제 15 조 보상
1. 조기 준공 또는 착공 보상:
2. 을측이 예정대로 준공하고 공사 품질감찰부와 주관부에서 감정하거나 인정한 우량급 품공사를 거쳐 갑측은 공사 총가격인 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 따라 을측에 상을 주기로 동의했다.
제 16 조 계약 위반에 대한 책임
1. 갑의 납기 경과 공급자료, 설비 또는 납기 경과 이행 제 7 조 각 규정 중 하나인 사람은 납기 경과 _ _ _ _ _ _ _ 일 다음날부터 을측의 실제 손실을 부담해야 하며, 지연 일수에 따라 공사 기간을 연장해야 한다.
2. 갑측은 공사 대금을 예정대로 지급하지 않고, _ _ _ _ _ _ _ _ 일 다음날부터 연체액에 따라 은행의 연기지급에 관한 규정에 따라 을측에 연체 지급 위약금을 지급한다. 동시에 을측은 공사를 중단할 권리가 있으며, 결산 날까지 휴업 기간 동안의 보금자리와 기타 손실은 실제로 갑이 부담하고 공사 기간은 순연된다.
3. 을측은 기한이 지난 준공하여, 기한이 지난 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. 갑측이 기한이 지난 조직 검수 인도 공사 (단항 공사 포함), 을측은 기한이 지난 준공결산을 제출하고, 연체된 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 다음날부터, 연체일당 공사 총원가 (단항 공사는 해당 단항 공사 원가에 따라) 의 만분의 _ _ _ _ _ _ _ _
5. 일방이 기한초과 결산 또는 반송 공사 후불자, 연체된 _ _ _ _ _ _
제 17 조 인력에 저항할 수 없는 재해 피해는 본 조 (2) 항에 따라 처리된다.
(a) 상급 관련 부서에 보고하여 판결하다.
공사 기간이 순연되다.
제 18 조 기타 사항 및 보충 조항
1. 본 공사에 관한 시공도면과 설명서, 회심 기록, 그리고 도표, 자료, 쌍방이 진행한 관련 회의, 협상 기록
2. 을측은 방화, 도난 방지, 치안, 시공안전보호조치, 시공팀 관리 강화, 안전, 문명, 심야 공사 등의 규정을 준수하고 집행해야 한다. 그렇지 않으면, 초래된 손실과 관련 부서가 규정에 따라 주는 처벌이나 배상을 추궁하는 경제적 손실은 모두 을측이 부담한다.
3. 갑측은 을측 시공사 ***75 인의 숙박과 생활용수, 전기를 무상으로 제공한다.
4. 을측 시공용수용전기는 시 관련 규정에 따라 결제액에서 공제한다.
5. 기초 구덩이가 발굴될 때, 옹벽 사이에 흐르는 모래나 옹벽 변위가 규범 편차 및 누수 (21# 파일의 트래핑 처리 포함) 등을 초과하는 경우 지하실 공사에 영향을 미치는 경우 을측이 처리하므로 발생하는 모든 비용은 을측이 부담한다. 조치비는 육십만원에 따라 죽고, 만약 상술한 상황이 없다면, 갑은 상술한 조치비에 따라 을측에 지급한다.
본 계약은 체결일로부터 발효되어 공사 인계공 검수와 공사 대금 정산일까지 자연히 효력을 상실한다. 본 계약의 정본 두 부를 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 사본 4 부, 쌍방이 각각 2 부씩 보유하고 있다. 건설위, 쌍방이 업무를 주관하는 부서, 경영은행, 세무서, 상공국 및 관련 부서에 각각 한 부씩 보내다.
엔지니어링/서비스/구매류에 대한 더 많은 입찰서 대작 제작, 낙찰률 향상, 하단 홈페이지 고객서비스 무료 문의:/#/? Source=bdzd